отпечаток

Ответственный:

Франк Андраш Raumausstatter-Handwerk GmbH
Управляющий директор Франк Андраш
Мастерская / адрес доставки / почтовый адрес Hauptstrasse 165 - 77830 Bühlertal
Выставочный зал - консультации по предварительной записи - Hauptstrasse 142a -77830 Bühlertal

Контакты:

Тел. 0700 / АНДРАШ (26 37 27 24) 12 центов / мин или тариф мобильного телефона
Тел. 49 7223/28 38 856
Факс 49 7223/28 38 857
Мобильный 49 173/84 66 428
Эл. почта raumausstatter@andrasch.de

Запись в регистре:

Окружной суд Мангейма HRB 714813

ИНН:

Уст.ИД DE210720945

Экономический идентификационный номер:

Налоговая служба Баден-Бадена 36052/55404

Надзорный орган:

Ремесленная палата Карлсруэ

отпечаток

Франк Андраш Raumausstatter-Handwerk GmbH
Управляющие директора, уполномоченные представлять: Франк Андраш
Телефон: 49 7223/2838856 Факс: 49 7223/2838857 Электронная почта: info@andrasch.de

Окружной суд Мангейма HRB 714813 Компетентная палата: Ремесленная палата Карлсруэ, Friedrichsplatz 4-5,76133 Karlsruhe www.hwk-karlsruhe.de Должность: Мастер декораторов интерьеров, награжден в Федеративной Республике Германия; Профессиональные правила: Handwerksordnung (HWO) по адресу http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/hwo/sum.pdf Идентификационный номер налогоплательщика согл. 27a UStG: DE210720945 Ответственный за содержание в соотв. § 55 II RStV: Франк Андраш (адрес см. Выше)

Если вы желаете участвовать: Frank Andrasch Raumausstatter-Handwerk GmbH заявляет, что готов участвовать в процедурах потребительского арбитража в соответствии с Законом об урегулировании потребительских споров в случае юридических конфликтов с потребителями (§ 13 BGB). Арбитражный совет потребителей, отвечающий за Frank Andrasch Raumausstatter-Handwerk GmbH, является универсальным арбитражным советом Федерального арбитражного центра eV Straßburger Straße 8 77694 Kehl am Rhein Телефон: 07851/7957940 Факс: 07851/7957941 Электронная почта: mail@universalschlichtungstelle.de Веб-сайт: www. потребитель-schlichter.de

Защита данных


Для нас важна защита ваших личных данных во время сбора, обработки и использования во время вашего посещения нашей домашней страницы. Ваши данные защищены в соответствии с правовыми нормами. Персональные данные собираются на этом веб-сайте только в тех случаях, когда это технически необходимо.

Ниже вы найдете информацию о том, какие данные записываются во время вашего посещения домашней страницы и как они используются:

1. Сбор и обработка данных
Каждый доступ к нашей домашней странице и каждое извлечение файла, хранящегося на домашней странице, регистрируются. Хранилище служит внутренним системным целям. Записывается следующее: имя вызываемого файла, дата и время вызова, объем переданных данных, уведомление об успешном вызове, веб-браузер и запрашивающий домен. Кроме того, регистрируются IP-адреса запрашивающих компьютеров. Когда вы связываетесь с нами через веб-сайт, мы используем данные клиента или контактную форму для сбора различных персональных данных от вас, которые вы передаете нам, отправляя свой запрос вместе с другими данными запроса. Отправляя нам свои личные данные, вы соглашаетесь на сбор, обработку и использование ваших данных в соответствии с настоящим заявлением о защите данных.

2. Использование и раскрытие личных данных
Если вы предоставили нам личные данные, мы будем использовать их только для обработки вашего запроса и для технического администрирования. Ваши личные данные будут переданы третьим лицам или иным образом переданы только в том случае, если это необходимо для обработки контракта - в частности, для передачи данных о заказе поставщикам - это необходимо для выставления счетов, мы обязаны это сделать по закону или вы дали свое предварительное согласие. Вы имеете право отозвать свое согласие в любое время с вступлением в силу в будущем. Сохраненные персональные данные будут удалены, если вы отзовете свое согласие на хранение, если знание о них больше не требуется для достижения цели, для которой они были сохранены, или если их хранение не разрешено по другим юридическим причинам.

3. Файлы cookie
Сайт использует так называемые файлы cookie в нескольких местах. Они служат для того, чтобы сделать наш веб-сайт более удобным, эффективным и безопасным. Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере и сохраняются в вашем браузере. Большинство используемых нами файлов cookie - это так называемые «сеансовые файлы cookie». Они автоматически удаляются после вашего посещения. Файлы cookie не причиняют вреда вашему компьютеру и не содержат вирусов.

4. Ссылки на другие веб-сайты
Мы не несем ответственности за содержание ссылок на другие сайты.

5. Право на информацию
По письменному запросу мы будем рады сообщить вам о сохраненных данных о вас.

Совет по безопасности:
Мы стремимся сохранить ваши личные данные, используя все технические и организационные возможности, чтобы они не были доступны третьим лицам. При общении по электронной почте мы не можем гарантировать полную безопасность данных, поэтому рекомендуем вам отправлять конфиденциальную информацию по почте.

Затронутые права
Таким образом, субъекты данных имеют следующие права в соответствии с GDPR:
а) Право на информацию - статья 15 GDPR
Имея право на информацию, заинтересованное лицо получает полное представление о данных, касающихся его, и некоторых других важных критериях, таких как цели обработки или продолжительность хранения. Применяются исключения из этого права, предусмотренные § 34 BDSG.
б) Право на исправление - статья 16 GDPR
Право на исправление включает в себя возможность исправления неверных персональных данных субъекта данных.
c) Право на удаление - ст. 17 GDPR
Право на удаление включает в себя возможность для заинтересованного лица удалить данные ответственным лицом. Однако это возможно только в том случае, если личные данные, относящиеся к нему, больше не нужны, обрабатываются незаконно или если согласие было отозвано. Применяются исключения из этого права, предусмотренные § 35 BDSG.
г) Право на ограничение обработки - статья 18 GDPR
Право на ограничение обработки включает в себя возможность для заинтересованного лица предотвратить дальнейшую обработку касающихся его персональных данных на данный момент. Ограничение возникает, прежде всего, на этапе проверки управления другими правами заинтересованным лицом.
д) Право на переносимость данных - статья 20 GDPR
Право на переносимость данных включает в себя возможность заинтересованному лицу получать относящиеся к нему персональные данные в обычном машиночитаемом формате от ответственного лица, чтобы при необходимости передать их другому ответственному лицу. Согласно статье 20, абзацу 3, пункту 2 GDPR, это право недоступно, если обработка данных используется для выполнения публичных задач. Это не относится к BfDInur, если обработка персональных данных осуществляется в фискальных целях.
f) Право на возражение - статья 21 GDPR.
Право на возражение включает в себя возможность для субъектов данных возражать против дальнейшей обработки их личных данных в особой ситуации, если это оправдано выполнением общественных задач или общественных и частных интересов.

9. Домашняя страница andrasch.de
Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт Raumausstatter Andrasch GmbH и каждый раз при вызове файла, данные об этом процессе временно сохраняются и обрабатываются в файле журнала. Перед сохранением каждая запись данных анонимизируется путем изменения IP-адреса.
Более подробно, для каждого доступа / извлечения хранятся следующие данные:
• анонимный IP-адрес
• Дата и время
• Доступ к странице / имя файла, к которому был осуществлен доступ
• Количество переданных данных
• Уведомление об успешном доступе / извлечении

Условия использования


1. Следующие общие положения и условия применяются ко всем предложениям и контрактам подрядчика. Отклонения от этих условий требуют письменного подтверждения.
2. Предложения не являются обязательными до тех пор, пока заказ не будет подтвержден в письменной форме. Они подлежат самовывозу, при этом подрядчик выступает за тщательный выбор своих поставщиков. Документы, относящиеся к предложению, такие как иллюстрации, чертежи, размеры, вес, являются приблизительными. Заказ, сделанный клиентом, является обязывающим предложением. Мы имеем право принять это предложение в течение 4 недель с момента его получения, отправив подтверждение заказа, по электронной почте, в письменной форме или отправив заказанный продукт. Договор заключается только при подтверждении заказа или отправке товара. В случае очевидных опечаток, ошибок при печати или расчетах мы имеем право отозвать их.
3. Для всех строительных работ, особенно для полов и оклейки обоев, применяются общие правила подряда на строительные работы (VOB). Услуги соответствуют Общему техническому регламенту (ATV), применяемому к работе подрядчика, если иное не указано ниже или в подтверждении заказа или заключены другие специальные соглашения. По специальному запросу клиент готов предоставить для информации текст упомянутых положений.
3.1 Специальная проблема с затенением: примечания к появлению эффектов затенения в велюровых изделиях (Немецкий научно-исследовательский институт ковров eV; Germanusstr. 5; 52080 Aachen) 3.1.1. Какие оттенки? На велюре с мягкой, бархатистой поверхностью при использовании возникают эффекты растушевки. Этот оттенок, также известный как «письмо», обычно воспринимается как красивый, поскольку он соответствует естественному характеру велюра. Аналогично ведут себя бархат и замша. В случае ценных восточных ковров затенение также рассматривается как характеристика благородного блестящего ворсового материала. Чем тоньше и ярче обработанный материал, тем ярче выглядит велюр.
3.1.2. Как создаются эффекты затенения? Верхний слой (ворсовый слой), состоящий из отдельных нитей, после изготовления имеет равномерный наклон (направление линий). Как только часть нитей ворса меняет наклон из-за внешних воздействий, свет по-разному отражается на пораженных участках. Это может быть показано схематически, как показано на эскизе: в зависимости от падения света и направления обзора эффекты затенения кажутся светлее, а при просмотре с противоположной стороны - темнее. В отдельных случаях стойкие оттенки, так называемые эффекты затенения, можно наблюдать и на велюровых изделиях, которые могут принимать разные формы и размеры. Эффекты растушевки наиболее заметны на однотонном велюре, в то время как на узорчатом велюре они часто не различимы из-за многоцветности.
3.1.3. На каких коврах проявляются эффекты затенения? В принципе, эти эффекты могут возникать на многих велюровых изделиях, независимо от их качества. Используемый материал ворса не имеет значения, потому что натуральные волокна, такие как шерсть, шелк и кокос, подвержены такому же воздействию, как синтетические волокна, такие как полиамид и полипропилен. Производственные процессы также не влияют на формирование затемнения. Эффект проявляется как в велюре машинного изготовления, так и в изделиях ручной работы. Тип укладки (неплотно, натянутый, приклеенный) и черный пол также не имеют значения для создания штриховки.
3.1.4. Можно ли снова устранить эффекты затенения? В отличие от обычного затенения протектора, стойкое затенение нельзя удалить щеткой, пылесосом или другими методами очистки.
3.1.5. Влияют ли эффекты затенения на способ использования? Как показывают исследования Немецкого научно-исследовательского института ковров в Аахене, пораженные участки не подвержены преждевременному износу по сравнению с остальной областью. Это означает, что затенение не влияет отрицательно на поведение при использовании с точки зрения долговечности.
3.1.6. Можно ли избежать эффектов затенения? Не исключена растушевка любым велюром. Однако риск его возникновения невелик.
3.1.7. Кто отвечает за эффекты затенения? Причины их появления на международном уровне до сих пор не ясны, несмотря на значительные затраты на исследования. Согласно имеющимся на данный момент результатам, на эффекты затенения нельзя повлиять ни производством ковра, ни укладкой. Однако нынешний уровень знаний убедительно свидетельствует о влиянии места установки. Эффекты затемнения неоднократно возникали на многочисленных велюрах, которые были уложены в определенной части здания (тестовая дорожка) в Немецком исследовательском институте ковров в Аахене. Выложенные велюры были разных конструкций и разных производителей. Однако практические испытания в жилых и общественных зданиях также показали, что место установки и напряжение имеют большое значение при создании затемнения. Постоянное затенение, несомненно, все еще является феноменом.Как еще можно объяснить, что эти эффекты также возникают на нехоженых участках или переходят от одной линии материала к другой. Последнее происходит даже тогда, когда рядом друг с другом уложены совершенно разные велюры. Эффекты затенения выходят даже за рамки перегородок. Эти данные ясно показывают, что затенение не может быть связано с ошибками производства или установки велюра, и что в результате и при надлежащем разъяснении никто не может гарантировать затенение.

4-йФорс-мажор, непредвиденные, серьезные сбои в работе продлевают сроки доставки на время задержки. О возникновении такой задержки клиент будет немедленно проинформирован. Если просрочка длится неоправданно долго, любая из сторон контракта может отказаться от контракта без компенсации. Если подрядчик не может выполнить согласованные сроки оказания услуг и доставки по другим причинам, клиент должен уведомить о невыполнении обязательств в письменной форме и предоставить соответствующий льготный период для типа и объема услуг, если услуга не указана в календаре. Клиент может требовать возмещения убытков из-за неисполнения обязательств только в случае умысла или грубой небрежности со стороны подрядчика, его законного представителя или заместителя агента. При доставке товары отправляются из мастерской или склада за счет и на страх и риск клиента. Подрядчик имеет право на частичные услуги при условии, что они разумны для клиента. Они выполняются только после предварительного уведомления заказчика. Мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения в деревянные поверхности (цвет и текстура) и текстиль (ткань и цвет).
5. Если доставка не может состояться в согласованную дату из-за обстоятельств, за которые клиент несет ответственность, риск перекладывается на клиента в момент времени, когда он получил уведомление о готовности к доставке. Затраты на хранение несет клиент.
Шестой. Принятие доставки или услуги должно происходить сразу после уведомления о завершении. Это также относится к автономным частичным поставкам или услугам. Если заказчик использовал поставку или услугу или их части во время строительных работ, приемка считается состоявшейся по истечении шести недель.
7-е В случае уведомления о дефектах в услугах подрядчику должна быть предоставлена возможность изучить их на месте. В случае извещения о дефектах поставки они должны быть отправлены обратно подрядчику. В случае обоснованных жалоб последующие улучшения будут внесены бесплатно в разумный срок. Если доработка не удалась, можно запросить замену поставки или сокращение оплаты.
8-е. На строительные работы дается гарантия по ВОБ. Срок давности гарантии с поставок - 2 года. Подрядчик гарантирует, что его услуги на момент приемки, обладающие свойствами, гарантированными контрактом, соответствуют признанным технологическим правилам и не допускают ошибок, которые сводят на нет ценность или пригодность для нормального использования или использования, как это предусмотрено в контракте. или уменьшить. Он всегда несет ответственность за грубую халатность и умысел, в том числе за действия его заместителей, но не более того. Кроме того, гарантия исключается, если инструкции по уходу, данные клиенту, явно не соблюдались. Уведомления о дефектах следует направлять немедленно. Претензии о возмещении ущерба в соответствии с Законом об ответственности за продукцию остаются в силе.
9. При доставке предполагается, что автомобиль может подъехать прямо к зданию и разгрузиться. Дополнительные расходы, вызванные дальнейшими транспортными маршрутами или сложным транспортом от транспортного средства до здания, оплачиваются отдельно. Для транспортировки за пределы 2 этажа заказчик предоставляет механические транспортные средства. Лестница должна быть проходимой. С любого, кто препятствует выполнению работы подрядчика или уполномоченных им лиц в связи с обстоятельствами, за которые несет ответственность заказчик, будут взиматься соответствующие расходы (например, рабочее время и транспортные расходы).
10. Право собственности и авторские права на сметы, чертежи, чертежи и расчеты, сделанные подрядчиком, сохраняются. Такие документы не могут быть воспроизведены или предоставлены третьим лицам без согласия подрядчика. За сметы, чертежи, чертежи и расчеты, которые были специально заказаны клиентом, согласованная плата должна быть оплачена, даже если заказ не был размещен.
11Цены являются окончательными, включая установленный законом НДС. Окончательные суммы, указанные в предложении, определены, насколько нам известно, и, если явно не указано иное, следует понимать как приблизительные значения. Они применяются только к неразделенным заказам на предлагаемые услуги и / или поставки и, в случае строительных работ, к вариантам бесперебойного обслуживания со стороны подрядчика. В случае соглашений, которые содержат сроки поставки и обслуживания более 4 месяцев после заключения контракта, подрядчик имеет право вступить в переговоры о новом ценовом соглашении. Для измерений размеры корпуса действительны в соответствии с нормами DIN (№ + 49 7223 2838856, 18366), которые содержатся в VOB. Ссылка сделана на последнее предложение раздела 3 условий. Если работа требуется в нерабочее время, это требует дополнительных выплат надбавок к заработной плате.
12-е Все услуги, включая частичные, должны быть оплачены наличными в течение 30 дней с момента их предоставления или выставления счета без каких-либо вычетов. В случае доставки покупная цена может быть оплачена немедленно наличными или наложенным платежом (плюс 5,00 евро), отправив чек или прямым дебетом. Если не согласовано иное, при заключении контракта на продукцию, изготовленную на заказ, необходимо внести залог в размере 30% от стоимости заказа. Изменения допускаются только по специальным соглашениям. Переводные векселя и чеки принимаются только в счет оплаты, а не в качестве оплаты. Комиссия за обмен и комиссию за обмен несет клиент. В случае протеста по чеку или переводному векселю подрядчик может, шаг за шагом, потребовать немедленную оплату наличными против возврата бумаги, а также за бумагу, подлежащую оплате позже. Проценты за просрочку платежа рассчитываются на 4% выше базовой ставки Европейского центрального банка. Они должны быть увеличены, если подрядчик может доказать, что бремя убытков в результате задержки будет выше. Платежи сначала будут зачтены в счет любых затрат на напоминания и процентов, а затем в счет самого старого долга. Значительное ухудшение кредитоспособности клиента дает подрядчику право требовать авансовых платежей или гарантийных депозитов. Если заказчик не соблюдает заключенные платежные соглашения, подрядчик имеет право установить льготный период под угрозой отказа и отказаться от контракта после его истечения или потребовать компенсацию за невыполнение. Если в соответствии с VOB был согласован гарантийный залог для строительных работ, он должен быть внесен на заблокированный счет в HypoVereinsbank Erfurt в течение 18 дней со ссылкой на Раздел 17 № 6, абзац 1 VOB / B, или может быть вызван путем предоставления гарантии.
13-е В случае разногласий во мнениях, только эксперты, публично назначенные для торговли внутренними украшениями Ремесленной палатой Германии, имеют право оценивать недостатки в работе и доставке. Если в ходе проверки выясняется, что были поданы необоснованные жалобы, клиент должен нести понесенные расходы.
14-е Подрядчик сохраняет право собственности на товар до полной оплаты своих прав. Если имущество утрачено по закону, заказчик передает свои будущие требования к покупателю в размере неурегулированных требований подрядчику. Клиент обязан надлежащим образом застраховать объекты от пожара, воды, кражи и кражи со взломом с целью сохранения права собственности. При необходимости он переуступает страховые претензии в размере эквивалентной стоимости или в размере неурегулированных претензий подрядчику. В случае конфискации предметов, подлежащих удержанию права собственности, клиент должен немедленно уведомить подрядчика в письменной форме и проинформировать залогодержателя об удержании права собственности. Клиент не имеет права продавать, отдавать, закладывать или уступать в качестве обеспечения предметы, доставленные ему с сохранением права собственности.
15-е Персональные данные клиента, такие как имя, адрес и номер телефона, сохраняются. Мы будем относиться к вам конфиденциально. В частности, данные не будут переданы третьим лицам, если это не требуется для заказа и его обработки. Заказывая, клиент дает согласие на хранение своих персональных данных. Если вы не хотите, чтобы данные сохранялись, отправьте короткое сообщение.
16. Если клиент не является зарегистрированным трейдером, местом исполнения является зарегистрированный офис клиента. Если клиент перемещает свое обычное место жительства или обычное место жительства из зоны действия Федеративной Республики Германии после заключения контракта или если это не известно на момент подачи иска, местом юрисдикции является местонахождение подрядчика. Если обе договаривающиеся стороны являются зарегистрированными трейдерами, зарегистрированный офис подрядчика согласовывается в качестве места юрисдикции.


Скачать AGB Andrasch

Отказ от ответственности

Ответственность за содержание

Это текстовое поле для этого абзаца. Щелкните поле и начните вводить текст. После добавления содержимого вы можете настроить его с помощью разных цветов, шрифтов, размеров и маркеров.
Выделите слова, которые вы хотите изменить, и используйте различные параметры на панели редактирования текста.
Share by: